个人分期还款协议书第1篇开发商:(以下简称甲方)认购方:(以下简称乙方)身份证/护照(营业执照)号码:通讯地址:邮编:联系电话:1、2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。乙方于年月日购下面是小编为大家整理的个人分期还款协议书16篇,供大家参考。
个人分期还款协议书 第1篇
开发商: (以下简称甲方)
认购方: (以下简称乙方)
身份证/护照(营业执照)号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话: 1、 2、 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。
乙方于 年 月 日购买甲方项目 幢 单元 室，总房款为人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元，已签订认筹协议并交纳定金 元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下：
年 月 日，签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金)，即：
元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币￥ 元(大写) ，在 年 月 日前无息分 期还清; 1、年 月 日支付首期剩余房款 %，即：
元; 2、年 月 日支付首期剩余房款 %，即：
元;
(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)
且甲、乙双方达成以下协议：
1、乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准;
2、如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的"应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼;
3、办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清;
4、协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同;
5、本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决;
甲方(签章)：
乙方签字：
代表签字：
乙方盖章：
年 月 日 年 月 日
个人分期还款协议书 第2篇
甲方(债权人)：_____________
电话：_____________
乙方(债务人)：_____________
电话：_____________
乙方担保人：_____________
电话：_____________
为了不增加债务人偿还欠款的"负担，不给债权人带来经济损失，双方经过友好协商，就有关事项达成如下协议：
第一条还款内容
1.还款金额：____________元(大写__________________元整。)
2.利率：_____________按照6个月分期支付欠款，月利率5%执行。具体每月支付欠款为：_____________元*(1+5%)=______元。
3.每月的还款时间：每月25号之前，逾期一天，每天以3元作为惩罚。
4.还款期限：乙方自签订此协议之日起至年月日全部还清债务。
第二条抵押物
乙方将作为还款的抵押，并提供文字材料证明。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利息为止。
第三条甲乙双方的义务
(一)甲方的义务：
1.对乙方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
2.在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给乙方。
(二)乙方的义务：
1.应按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款及利息。
2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的文字材料证明。
第四条违约责任及其它事项。
1.乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负违约全部责任。按照欠款本金的双倍给予甲方赔偿(即违约后，偿付甲方贰万肆仟元人民币)。
2.如果乙方出现逃逸或者去向不明联系不到本人，则剩余的欠款由担保人予以承担。
第五条本合同经担保人见证后生效。
本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，担保人留存一份。
甲方签字：_____________
乙方签字：_____________
乙方担保人签字：_____________
签约日期：_____________
签约日期：_____________
个人分期还款协议书 第3篇
甲方（债权人）：____________
乙方（债务人）：____________
丙方（担保人）：____________
鉴于乙方于年月日向甲方购买了产品（详见合同《_______________》），根据《民法典》及相关法律的规定，甲、乙、丙三方经协商一致，就乙方拖欠甲方货款、由丙方提供担保相关事宜达成如下协议：
一、甲、乙双方经财务对帐，确认截止至_____年_____月_____日乙方尚欠甲方货款人民币_______________元整（小写：____________元）。
二、由于乙方资金困难一直未履行支付上述款项，现乙方承诺按照如下还款计划分期还款，甲方亦同意乙方的该还款计划：
1、第一期：____________年_____月_____日前，乙方向甲方支付第一期款项人民币__________元整（小写：____________元）；
2、第二期：____________年_____月_____日前，乙方向甲方支付第二期款项人民币__________元整（小写：____________元）；
3、第三期：____________年_____月_____日前，乙方向甲方支付第三期款项人民币__________元整（小写：____________元）。
三、如乙方未按上述约定时间足额还款，则视为乙方严重违约，应一次性支付全部剩余欠款给甲方，并按剩余欠款总金额0。5%/日计算支付违约金给甲方。甲方因主张权利产生的各项费用（包括诉讼费、律师费、调查费、担保费等）由乙方承担。
四、丙方身份证号码愿意以个人财产为本“分期还款协议书”所确定的乙方应支付给甲方的货款、违约金及甲方因主张权利产生的各项费用（包括诉讼费、律师费、调查费、担保费等）承担连带担保责任，直至上述货款及违约金等各项费用全部还清为止。甲乙双方均同意本担保人的上述担保事项。如乙方未准时支付任何一期货款，甲方有权向丙方追偿。
五、任意一期没有全额付款，乙方和丙方同意甲方质押其所有财产（包括乙方和丙方的公司机械设备、原材料、成品、车辆、房产等所有个人和公司财产。）
六、本协议在履行中发生的争议，甲、乙、丙三方一致同意由甲方公司所在地人民法院管辖。
七、本协议自三方签字盖章后生效。
八、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执壹份，具同等法律效力。
（以下无正文，为签署页）
甲方（签章）：_________________
乙方（签章）：____________
法定代表人：____________
法定代表人：____________
__________年_____月_____日
__________年_____月_____日
丙方（签字）：____________
个人分期还款协议书 第4篇
出卖人：_________(以下简称甲方)
买受人：_________(以下简称乙方)
保证人：_________(以下简称丙方)
今甲方(出卖人兼全部人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事件，告竣以下协议：
第一条本合同的标的物为_________，分期付款总额定为人民币_________元整。乙方可以按照下列规定付出款项予甲方：
(一)前款_________元。
(二)余款_________元。
(三)月息_________元。
第二条乙方预付_________元予甲方，余款自________年____月____日至________年____月____日止。每月____日前各付出_________元。
第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票_________张交付甲方。上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。
第四条甲方于本合同订立的同时，将_________产品交予乙方，并赞同乙方对该产品的使用。
第五条乙方若能付出第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自付出日始以日息_________分付出甲方作为延迟丧失金。
第六条乙方须以正当的方式使用_________产品，如有违反，甲方可立即解除本合同。
第七条乙方连续两次未付出价款，而且未付出到期价款的金额达到全部价款的_________，甲方可以请求乙方付出到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求付出该标的物的使用费。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行历程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调停;协商或调停不成的，按下列第_________种方式解决：
(一)提交_________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条其他商定事项：_________
出卖人(甲方)(盖章)：_________
买受人(乙方)(盖章)：_________
保证人(丙方)(盖章)：_________
________年____月____日
个人分期还款协议书 第5篇
甲方：
乙方：
现鉴于乙方不能一次性偿还欠款。甲、乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：
第一条甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民
币：(注明：有欠条)
第二条甲方同意乙方分次偿还欠款及还款计划
①甲、乙双方约定第一次还款日期为：农历20**年**月**日偿还金额为：人民币
②甲、乙双方约定第二次还款日期为：农历人民币
③甲、乙双方约定第三次还款日期为：农历20**年**月**日偿还金额为：人民币
④甲、乙双方约定第四次还款日期为：农历人民币
⑤甲、乙双方约定第五次还款日期为：农历20**年**月**日偿还金额为：人民币
第三条：甲方保证
①对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期
还清所有本协议规定的款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方。
②在未到甲、乙双方约定还款日期前，不对乙方讨要欠款。
第四条：乙方保证
①按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款。
②在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。
第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。
第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：
签约日期：签约日期：
个人分期还款协议书 第6篇
甲方（出借方）：
身份证号：
住址
乙方（借款方）：
身份证号：
住址
丙方（担保方）：
身份证号：
住址：
上述三方就乙方在20**年7月1日向甲方（当时写的向王国国借款）借款1000万元人民币，借款期限一个月，月利率为2%，因乙方迟延还款，先经双方协商达成如下一致协议：
一、乙方应在前述本协议之日，将之前所欠利息 元一次性支付给甲方。
二、从签署协议之日，借款本金为壹仟万整，月利息为**%，分**次偿还：
三、若乙方未能按时足额支付任一笔款项，视为乙方违约，乙方应按照借款总额的每日 %向甲方承担违约责任，且该分期还款协议不再履行，甲方有权要求乙方将所有借款一次性支付甲方，乙方也同意一次性支付。如乙方未按本协议约定支付，甲方为实现该债权的`一切费用由乙方全部承担（包括但不限于诉讼费、保全费、甲方的律师费、实现债权的差旅费、误工费等）
四、丙方为乙方前述借款提供担保责任，担保方式为连带责任保证，担保范围包括本息以及本协议第三条约定的相关费用；
如乙方未能按期偿还，甲方可直接向丙方直接追索。
五、如履行本协议发生纠纷，由河南省济源中级人民法院受理。
本协议三方签字生效，一式三份，双方各执一份备查。
甲方
乙方：
丙方：
个人分期还款协议书 第7篇
甲方（贷款方）__________
乙方（借款方）__________
乙方于年月日向甲方借款，金额为人民币_______________元，期限为_____年，至_____年_____月_____日到期。为了确保借款如期归还，现根据规定，并在平等的基础上，经甲、乙双方充分协商，特订立如下协议：
一、乙方必须按月交清每月应付借款利息，如逾期未交，逾期利息部分可由甲方计算复利。
三、根据乙方的经营收入和借款数额，甲方同意乙方分期还清借款本金，具体还款计划如下表：
四、如超过_____个月（含_____个月）以上未交应付利息，或超过_____个月（含_____个月）未按计划归还本金，甲方有权依法处置乙方的抵押物，提前收回借款本息。
五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方（公章）_________乙方（公章）_________
法定代表人（签字）_________法定代表人（签字）_________
_________年____月____日_________年____月____日
个人分期还款协议书 第8篇
甲方(出借方)：身份证号：住址
乙方(借款方)：身份证号：住址
丙方(担保方)：身份证号：住址：
上述三方就乙方在20**年7月1日向甲方(当时写的向王国国借款)借款1000万元人民币，借款期限一个月，月利率为2%，因乙方迟延还款，先经双方协商达成如下一致协议：
一、乙方应在前述本协议之日，将之前所欠利息**x元一次性支付给甲方。
二、从签署协议之日，借款本金为壹仟万整，月利息为10%，分3次偿还：
三、若乙方未能按时足额支付任一笔款项，视为乙方违约，乙方应按照借款总额的每日**%向甲方承担违约责任，且该分期还款协议不再履行，甲方有权要求乙方将所有借款一次性支付甲方，乙方也
同意一次性支付。如乙方未按本协议约定支付，甲方为实现该债权的一切费用由乙方全部承担(包括但不限于诉讼费、保全费、甲方的律师费、实现债权的差旅费、误工费等)
四、丙方为乙方前述借款提供担保责任，担保方式为连带责任保证，担保范围包括本息以及本协议第三条约定的相关费用;如乙方未能按期偿还，甲方可直接向丙方直接追索。
五、如履行本协议发生纠纷，由河南省济源中级人民法院受理。本协议三方签字生效，一式三份，双方各执一份备查。
甲方
乙方：
丙方：
个人分期还款协议书 第9篇
甲方(债权人)：(以下简称甲方)
乙方(债务人)：(以下简称乙方)
根据青岛市中级人民法院判决，由甲方承建乙方筹建的青岛市市级粮食储备库二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议：
第一条、经青岛市市北区人民法院和青岛市中级人民法院判决，乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币3012419.29元(其中：工程款793633.18;损失费1705378.5;质保金468192.61;诉讼费、评估费25215+20000)，后经甲乙双方协商，甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元(大写：贰佰肆拾万元整)。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容：
1、甲方同意乙方分三次还款，乙方第一次还款时间与数额：20___年12月30日前还工程款100万元(大写：壹佰万元整，以实际到甲方账户为准)，乙方第二次还款时间与数额：20___年12月30日前还工程款80万元(大写：捌拾万元整，以实际到甲方账户为准)，乙方第三次还款时间与数额：20___年12月30日前还工程款60万元(大写：陆拾万元整，以实际到甲方账户为准)。
2、如果乙方不能按上述约定时间足额还款，只要发生一次超过七天，甲方有权要求乙方按原判决数额一次性支付全部剩余欠款数额，并按日支付判决数额0.5%的违约金，并付判决数额利息。
3、乙方已经根据法律有关规定，经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。
4、本协议还款数额包含[20___]青民一终字第655号判决书及青岛市市级粮食储备库二期工程项目内容。其中二期工程主体、工程场区路面(室外)、排水沟及消防管网、强弱电若仍存在工程欠款，则均由青岛海川建设集团有限公司在双方已谈妥协议价款(240万)中支付。
5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票(不包括承兑支票)，不得以物抵债或其他任何方式的还款。
第三条、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，按原判决执行，乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕，双方关于青岛市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议，甲方不得以任何理由向有关司法机关，向乙方主张青岛市市级粮食储备库二期工程中判决款项。
第四条、本协议自双方签字盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
个人分期还款协议书 第10篇
______公司：
______年____月____日本借款人______向贵司______处借款______元整，期限______年，月息______，用于______。
现鉴于本借款人______不能一次性偿还欠款。双方经过友好协商，在协商一致的"基础上，达成如下还款协议。贵司同意本借款人______分______次偿还欠款及还款计划：
风险提示：
还款计划书的目的是债务人向债权人承诺及时还款。除了还款进度和违约责任的承诺外，对于欠款的性质、时间、金额也必须明确，以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。
此外，正常情况下，金额的填写最好包括大写和小写两种方式，以供对照，尽可能避免笔误或后期改动等情况。
第一次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第二次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第三次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第四次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第五次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
风险提示：
除每一期的还款截止时间和金额外，如有必要，可指定还款方式。
无论是否制定还款方式，或指定何种还款方式，在实际收到款项时，都必须保留相关的有效还款凭证，以免对方不认账。
本借款人______若未能按时支付贵司上述任何一期的款项，每延期一日，贵司有权要求本借款人______支付未按时支付款项______％的滞纳金。
______还款人
年 月 日
个人分期还款协议书 第11篇
开发商:(以下简称甲方)
认购方:(以下简称乙方)
身份证/护照(营业执照)号码:通讯地址:邮编:联系电话:1、2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。
乙方于20**年**月**日购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币佰拾万仟佰拾**元，已签订认筹协议并交纳定金**元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下：20**年**月**日，签订《商品房买卖合同》前支付(**%)首期款(含定金)，即：**元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币￥**元(大写)，在20**年**月**日前无息分期还清;1.20**年**月**日支付首期剩余房款**%，即：**元;2.20**年**月**日支付首期剩余房款**%，即：**元;
(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)
且甲、乙双方达成以下协议：
1.乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准;
2.如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼;
3.办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清;
4.协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同;
5.本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决;
甲方(签章)：乙方签字：
代表签字：乙方盖章：20**年**月**日20**年**月**日
个人分期还款协议书 第12篇
编号：
______公司：
______年____月____日本借款人______向贵司______处借款______元整，期限______年，月息______，用于______。
现鉴于本借款人______不能一次性偿还欠款。双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议。贵司同意本借款人______分______次偿还欠款及还款计划：
风险提示：
还款计划书的目的是债务人向债权人承诺及时还款。除了还款进度和违约责任的承诺外，对于欠款的性质、时间、金额也必须明确，以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。
此外，正常情况下，金额的填写最好包括大写和小写两种方式，以供对照，尽可能避免笔误或后期改动等情况。
第一次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第二次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第三次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第四次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第五次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
风险提示：
除每一期的还款截止时间和金额外，如有必要，可指定还款方式。
无论是否制定还款方式，或指定何种还款方式，在实际收到款项时，都必须保留相关的有效还款凭证，以免对方不认账。
本借款人______若未能按时支付贵司上述任何一期的款项，每延期一日，贵司有权要求本借款人______支付未按时支付款项______％的滞纳金。
______还款人
年 月 日
个人分期还款协议书 第13篇
甲方：__________
乙方：__________
现鉴于乙方不能一次性偿还欠款。甲、乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：
第一条甲、乙双方在此确认：
截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币：_____（注明：有欠条）
第二条甲方同意乙方分次偿还欠款及还款计划
①甲、乙双方约定第一次还款日期为：农历_____年_____月_____日偿还金额为：_____人民币
②甲、乙双方约定第二次还款日期为：农历_____年_____月_____日偿还金额为：_____人民币
③甲、乙双方约定第三次还款日期为：农历_____年_____月_____日偿还金额为：_____人民币
④甲、乙双方约定第四次还款日期为：农历_____年_____月_____日偿还金额为：_____人民币
⑤甲、乙双方约定第五次还款日期为：农历_____年_____月_____日偿还金额为：_____人民币
第三条甲方保证
①对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方。
②在未到甲、乙双方约定还款日期前，不对乙方讨要欠款。
第四条乙方保证
①按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款。
②在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。
第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。
第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：__________乙方：__________
签约日期：_____年_____月_____日签约日期：_____年_____月_____日
个人分期还款协议书 第14篇
甲方：_____________
乙方：_____________
现鉴于乙方不能一次性偿还欠款。甲、乙双方经过友好协商，在协商一致的`基础上，达成如下还款协议：
第一条、甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币：_____________(注明：有欠条)
第二条、甲方同意乙方分次偿还欠款及还款计划
①甲、乙双方约定第一次还款日期为：_____________偿还金额为：_____________人民币
②甲、乙双方约定第二次还款日期为：_____________偿还金额为：_____________人民币
③甲、乙双方约定第三次还款日期为：_____________偿还金额为：_____________人民币
④甲、乙双方约定第四次还款日期为：_____________偿还金额为：_____________人民币
⑤甲、乙双方约定第五次还款日期为：_____________偿还金额为：_____________人民币
第三条、甲方保证
①对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方。
②在未到甲、乙双方约定还款日期前，不对乙方讨要欠款。
第四条、乙方保证
①按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款。
②在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。
第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。
第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：_____________
乙方：_____________
签约日期：_____________
签约日期：_____________
个人分期还款协议书 第15篇
编号：
______公司：
______年____月____日本借款人______向贵司______处借款______元整，期限______年，月息______，用于______。
现鉴于本借款人______不能一次性偿还欠款。双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议。贵司同意本借款人______分______次偿还欠款及还款计划：
第一次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第二次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第三次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第四次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
第五次还款日期为：农历______年____月____日偿还金额为：人民币______元整。
本借款人______若未能按时支付贵司上述任何一期的款项，每延期一日，贵司有权要求本借款人______支付未按时支付款项______％的滞纳金。
______还款人
年月日
个人分期还款协议书 第16篇
甲方：
乙方：
现鉴于乙方不能一次性偿还欠款。甲、乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：
第一条甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币：(注明：有欠条)
第二条甲方同意乙方分6次偿还欠款及还款计划
①甲、乙双方约定第一次还款日期为：农历年月日偿还金额为：人民币
②甲、乙双方约定第二次还款日期为：农历人民币
③甲、乙双方约定第三次还款日期为：农历年月日偿还金额为：人民币
④甲、乙双方约定第四次还款日期为：农历人民币
⑤甲、乙双方约定第五次还款日期为：农历年月日偿还金额为：人民币
第三条甲方保证
①对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方。
②在未到甲、乙双方约定还款日期前，不对乙方讨要欠款。
第四条乙方保证
①按照本协议规定时间主动偿还甲方的.欠款。
②在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。
第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。
第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：
签约日期：签约日期：
